Top

ЧАВо/FAQ

Вопросы по работе с сайтом
 




Договор оферты

ДОГОВОР-ОФЕРТА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. Москва

ООО «Белая Мебель», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Филиппова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, публикует настоящее предложение о заключении договора о продаже Продукции.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, заказавшее Продукцию на сайте www.met.ru.
Заказ – автоматически формируемый документ, определяющий набор Продукции и Услуг, приобретаемых (приобретенных) Заказчиком.
Дата оплаты – в зависимости от способа платежа – поступление наличных денежных средств в кассу Поставщика; поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика; прием денежных средств платежным агентом;
Товар – товарно-материальные средства, предлагаемые Поставщиком на сайте www.met.ru.

Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://www.met.ru/credit, и действует до момента отзыва Оферты Поставщиком.
Поставщик вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения Поставщиком условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу http://www.met.ru/credit, если иной срок не указан Поставщиком при таком размещении.

В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты договора считается осуществление Заказчиком платежа в счет оплаты Продукции и получение Поставщиком соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка отдельных партий медицинской мебели и (или) медицинского оборудования, производимых и (или) закупаемых Поставщиком для коммерческой поставки Заказчику. Поставщик продает Заказчику Продукцию, оказывает Услуги, информация о которых представлена на сайте www.met.ru за наличный или безналичный расчет.
1.2. Поставляемая Продукция свободна от любых прав и притязаний третьих лиц, не находится в залоге или под арестом.
1.3. Качество всех товаров, поставляемых во исполнение настоящего Договора, должно удовлетворять требованиям соответствующих технических условий, государственных стандартов или регламентов Российской Федерации.
1.4. В случае поставки товаров, подлежащих обязательной сертификации, Поставщик обязан обеспечить Заказчика соответствующими документами.
1.5. Качество заводской тары и упаковки, а также дополнительной (транспортной) упаковки оговаривается заранее и отражается в специфицированном счёте Поставщика.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

2.1. Стоимость поставки Продукции до подъезда Заказчика и заноса на этаж представлены по адресу http://www.met.ru/delivery и http://www.met.ru/service , стоимость сборки Продукции уточняется у менеджеров компании.
2.2. Вместе с Продукцией Заказчику передаются подписанные Поставщиком все сопутствующие финансовые и товарно-транспортные документы (счет, счет-фактура, товарная накладная.).
2.3. Сроки поставки продукции определяются в каждой поставке индивидуально и уточняются у менеджеров компании.
2.4. Объём поставки (ассортимент и количество товаров), а также цена и сроки поставки оговариваются заранее и оформляются специфицированной Заявкой Заказчика и специфицированным Счётом Поставщика.
2.5. Сроки поставки, указанные в счёте, определяют момент готовности товаров к отгрузке со склада Поставщика. Датой поставки считается дата отгрузки продукции в адрес Заказчика.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена на поставляемую продукцию представлена на сайте www.met.ru.
3.2. Оплата Продукции по настоящему Договору осуществляется путем наличного или безналичного перевода денежных средств в виде 100%-ной предоплаты.
3.3. В случае безналичной оплаты Заказа, платёжные поручения Заказчика должны соответствовать банковским правилам, в противном случае Поставщик вправе приостановить исполнение настоящего Договора впредь до исправления допущенных ошибок.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Если в течение гарантийного периода Заказчиком будут обнаружены дефекты в Продукции, то Поставщик обязуется, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменной претензии об обнаруженных недостатках в Продукции осуществить ее ремонт, а при невозможности ремонта, произвести замену, при условии наличия аналогичной продукции на складе Поставщика.
4.2. Заказчик со своей стороны обязуется эксплуатировать и обслуживать Продукцию в соответствии с инструкциями по эксплуатации или указаниями Поставщика.
4.3. При отсутствии Продукции на складе Поставщика Стороны согласовывают сроки замены Продукции дополнительно.
4.4. Гарантийные сроки, установленные изготовителем и (или) Поставщиком, исчисляются с момента передачи товара Заказчику.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0.1% (ноль целых одна десятых процента) от суммы непоставленной продукции за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от общей суммы поставки.
5.2. В случае немотивированного отказа Заказчика принять поставленную Продукцию, Поставщик оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и удержать с Заказчика соразмерную сумму из суммы оплаты в качестве компенсации за понесенные им убытки. Оставшуюся после удержания сумму доплаты Поставщик обязан вернуть Заказчику в течение 3-х (трех) банковских дней. Возврат поставленной Поставщиком, но не принятой Заказчиком Продукции осуществляется в том же ассортименте и количестве, собственными силами Заказчика и за его счет в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с даты поставки.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, ответственность за которые специально не установлена настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения их обязательств в рамках настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые Поставщик не мог предвидеть и избежать, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, стихийного бедствия, административного вмешательства со стороны правительства, военных действий, гражданских конфликтов или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, и если такие обстоятельства оказали существенное влияние на выполнение обязательств по настоящему Договору, то сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств.
6.2. Обе стороны обязаны немедленно известить друг друга о наличии и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, не позднее пяти рабочих дней после их начала.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 6 (шести) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, то настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Поставщиком путем направления уведомления другой стороне при условии, что данные обстоятельства непосредственно оказывают влияние на исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами. В этом случае ни одна из Сторон не в праве требовать от другой Стороны возмещение убытков.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем двусторонних переговоров.
7.2. Если Стороны не могут прийти к взаимному согласию, все спорные вопросы подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика по заявлению любой из Сторон.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты Заказчиком (путем оплаты Продукции) и действует до момента выполнения Поставщиком обязательств по продаже Продукции в объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору Оферты предоплаты.

9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

Поставщик: ООО «Белая Мебель»
Юридический адрес: 117292, г.Москва, Нахимовский проспект 52/27, пом. Б
ИНН: 7728715984
КПП: 772801001
р/сч 40702810400000027452 В ОАО «РосДорБанк»
БИК: 044583666
к/сч 30101810700000000666
ОГРН: 1097746698554
ОКПО: 63755509

Просмотренные товары (0) Товары для сравнения (0)